工程停工要点及措施清单（工程停工要向哪个部门报告）

工程机械行业最新“停工令”要来了!涉及39个行业

河南省：洛阳、三门峡市；陕西省：西安（含西咸新区）、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市（含韩城市）及杨凌示范区。

Ⅲ级响应：停止所有施工工地土石方作业（重大民生工程除外），涉及土方开挖、回填、混凝土剔凿等。Ⅱ级响应：在Ⅲ级基础上，停驶未密闭运输车辆（如煤炭、建筑垃圾车），停止使用国二及以下非道路移动机械。Ⅰ级响应：除重大民生工程外，全面停止国二及以下非道路移动机械使用，工业企业厂区停止相关作业。

本次停工令的目标为：2020年10-12月，长三角地区PM5平均浓度控制在45微克/立方米以内；2021年1-3月，控制在58微克/立方米以内。

行业：共涉及39个行业，主要包括煤炭资源行业（如炼钢、炼铁、炼铜、炼铝等）、化工行业（如炼油与石油化工、涂料制造、肥料、农药制造、玻璃钢制造、造纸等）、建筑行业、塑料行业（如包装印刷、塑料人造革与合成革制造、橡胶制品等）。

汾渭平原：山西省（晋中、运城、临汾、吕梁）、河南省（洛阳、三门峡）、陕西省（西安含西咸新区、铜川、宝鸡、咸阳、渭南含韩城市以及杨凌示范区）。

政策核心内容停工限产要求 对污染物排放不达标或未达排污许可要求的企业，在重污染天气应急响应期间采取停产或最严级别限产措施（以生产线计）。重点行业（如钢铁、建材、有色、焦化等）需在2020年12月底前完成无组织排放排查整治，包括密闭产尘点、封闭粉状物料储存等。

实践中建设工程案件常见的停窝工损失有哪些?

1、实践中建设工程案件常见的停窝工损失包括管理费损失、措施费损失、利润损失、材料积压损失、机械设备停窝工损失、人员窝工损失、进出场损失、人材机转场损失及特殊违约金九类，具体内容如下：管理费损失 定义：企业管理费指承包人为组织施工生产经营活动所发生的管理性费用，与总包服务费、挂靠费无关。

2、在建设工程施工中，因发包人违约、设计变更、地质条件不符等非承包人原因导致的停工、窝工损失认定，需结合事件成因、损失范围、证据充分性及合同约定综合判断，司法实践中对直接损失支持力度较大，对间接损失及预期收益支持存在限制。

3、管理费损失：包括管理人员劳务费及因停工窝工支出的必要费用（如差旅费），但不包括挂靠费。措施费损失：施工中技术措施费、组织措施费，如排水费用、夜间照明费用、安全施工费等。利润损失：需合同中明确约定，一般合同范本中均有相应条款，承包方可就延误工期要求增加部分利润。

4、不可抗力事件导致的工程损害，以及由此引起的第三方人员伤亡、财产损失，还有在施工场地内的材料和设备的损害，由发包人承担责任。 发包人和承包人的人员伤亡，由各自单位负责并承担相关费用。 承包人的机械设备损坏以及停工期间的损失，应由承包人自行承担。

5、施工机械的停窝工损失费：定额中机械台班的停滞费，停滞台班量；工人停窝工损失费：每工单价（25元），停窝工总工日数，再以停窝工工资总额的30%作为管理费；周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

6、施工窝工停工计算及索赔要点主要包括停窝工发生原因、损失分类及计算方式，同时需注意索赔程序和举证要求，具体内容如下：停窝工的发生原因开工延迟：非因承包人原因导致工程项目未能按约定日期开工。

市政项目停工多久需要重新招标?

1、若市政项目停工超3个月（具体以合同约定为准），业主单位有权解除合同并重新招标。但需结合停工原因、合同条款及地方性法规综合判定，不可简单按时间一刀切。

2、合同期限：未设定固定年限，但要求采购合同期限应“与采购需求相适应”，且不得通过续签合同等方式变相延长服务期限（如服务类项目一般不超过3年）。

3、业主招标460万元的市政项目仅定35天工期，明显违反《佛山市房屋建筑和市政基础设施工程施工工期管理办法》第八条关于标准工期确定的规定，建设单位不得任意压缩工期。

4、需重新招标的情形实质性条款发生重大变化：若变更导致项目性质、规模、技术标准或预算发生根本性改变（如市政道路从双向四车道变更为六车道），必须重新招标。原中标人资质或能力不匹配：变更后的技术要求超出原中标人资质范围或能力（如数据中心项目要求特定专业认证），需重新招标以确保项目质量与安全。

2021停工令从什么开始到什么时候结束

年停工令的起始和结束时间：停工令从2021年10月1日开始，并持续至2022年3月31日。这一时间段内，各城市需达到PM5平均浓度和重度及以上污染天数的控制目标。环境治理的重点行业和措施：治理工作聚焦于石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色金属和煤电等行业。

陕西停工令自2021年10月1日开始实施，持续至2022年3月31日。根据陕西省人民政府官方网站的信息，此次停工令主要针对石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色金属、煤电等行业，并在此期间对炉窑进行综合整治。

徐州、连云港、宿迁市 安徽省：淮北、阜阳、宿州、亳州市具体开始停工的时间 2021年10月1日开始停工，到2022年3月31日结束。在此期间，各地要在规定时间内进行工业炉窑排放执法检查、煤炭消费总量控制、道路扬尘综合整治等。

停工令从什么开始到什么时候结束？从2021年10月1日开始至2022年3月31日结束，各城市完成 PM5平均浓度和重度及以上污染天数控制目标。

年10月1日。西藏阿里地区停工令具体从2021年10月1日开始停工，到2022年3月31日结束，在此期间要坚决遏制“两高”项目盲目发展、落实钢铁行业产量压减相关要求、积极稳妥实施散煤治理、深入开展锅炉和炉窑综合整治。

停工令的通知2021年最新:10月13日开始!

1、停工令实施时间与范围实施时间：2021年10月1日至2022年3月31日，为期6个月。覆盖地区：涉及京津冀、河北、河南、山东、山西、陕西6省共65个地市，较去年新增26个地市。山西省：太原、阳泉、长治、晋城、大同、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁等11市。

2、陕西省（6市+示范区）：西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南（含韩城市）、杨凌示范区。实施时间秋冬季攻坚期：2021年10月1日至2022年3月31日，各城市需完成PM5平均浓度和重度及以上污染天数控制目标。核心管控措施扬尘污染管控：各城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里，鼓励逐月监测排名。

3、温岭市住建局通知复工时间不得早于2月10日。杭州市明确2月10日起实行复工申报备案制，分类分区分时段有序复工。福建省：省内企业已开工的继续稳产，减少工人流动。其他企业不早于2月9日24时前复工。上海市：要求各类建筑工地不早于2月9日24时复工或新开工，相关务工人员在复工前不提前返回工地。

4、泰禾集团48亿并购江苏句容地块情况并购规模与速度：2017年7月开始，泰禾集团在江苏句容市展开大规模并购。

5、年10月13日深圳工地并未全部停工。要了解一个特定日期是否有全市范围内的停工令，首先需要查看当地政府或相关部门的官方公告和通知。在缺乏直接信息的情况下，我们可以分析历史数据和事件来推测可能性。深圳作为中国的经济特区，其建筑业和基础设施建设一直是其发展的重要驱动力。

6、据注册监理工程师管理系统最新数据显示，截止2020年10月13日，全国注册监理工程师共213135人。而据估，同期全国高端监理人才的市场需求约在60万人左右。因此，客观上，国内工程监理市场对于监理人才有着较强的市场需求。 其次，从监理职业资质管理的政策动向来看，国家对于高级监理人才也表现出迫切的市场需求。

因发包方的原因致使工程停工、拖延工期,如何维权

因发包方原因导致工程停工、拖延工期，承包人可通过协商、收集证据、依据合同条款索赔、诉讼或仲裁等途径维权，具体维权方式及要点如下：及时固定证据 停工事实证据：收集发包方通知停工的书面文件、会议纪要、往来函件等直接证据，证明停工系发包方原因导致。

发包人原因导致的工期延误承包人可主张工期顺延、费用索赔及利润索赔。具体包括：发包人逾期支付预付款、进度款；发包人拖延提供施工条件（如场地、图纸等）；发包人逾期提供供材；发包人未办理建设行政审批手续导致停工。

法律分析：因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。根据民法典规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

事实上，当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的，承包人除了可以要求赔偿，最重要的是可以要求工期延顺，从而不会超期施工。